标准建筑施工合同

在当今不断发展的世界，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢下面是我整理的标准建筑施工合同范本（精选5篇），欢迎大家分享。

标准建筑施工合同1 发包人（全称）： 法定代表人或其委托代理人： 承包人（全称）： 法定代表人或其委托代理人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：。

2、工程地点：。 3、工程立项批准文号：。 4、资金来源：。 5、工程内容：。

6、工程承包范围：。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为：人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥元）； （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元）； （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）； （4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）； 2、合同价格形式：。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、违约、索赔和争议 1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿； 2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向仲裁委员会申请仲裁。

九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自生效。

十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 甲方（签字）：乙方（签字）： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 标准建筑施工合同2 甲方：XXXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议： 一、工程项目名称： 鼎XX 二、工程地点： 大庆市XXX。 三、工程内容： 地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。

超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

四、工程价款及承包方式 1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。 （1）该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。 （2）此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。 （3）最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。

由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。 （4）乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。 2、承包方式 （1）乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

（2）乙方自行负责工程所用水、电费用。 （3）甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。 3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。 五、付款方式 1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。

桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。 2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。 六、工程期限 合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。

乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之。

简单建筑施工合同

1.简单建筑施工合同范本 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称：xxx经济适用房。 2、工程地址：xx中兴大道。

3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。

除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容; 4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。 5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门; 6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用; 7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金); 8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。 9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

二、施工准备 1、甲方 (1)负责做好水通、电通和道路通; (2)组织有关人员进行施工技术交底; (3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。 2、乙方 (1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路; (2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续; (3)组织施工人员和材料、机械进场; (4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准; (5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。 三、工程期限 本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。

(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。 四、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照GJ颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工; 2、乙方在施工中必须遵守下列规定; (1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工; (2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工; (3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工; (4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。 五、安全生产与文明施工 1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。

2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。 3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。 4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。

六、工程价款支付及结算 本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时 发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人 且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。 七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。 八、其它约定 1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。 2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 年月日年月日 2.简单建筑施工合同范本 委托方：(以下简称甲方) 承揽方：(以下简称乙方) 经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。 一、主要要求： (一)工程项目名称： (二)承揽施工内容： (三)施工地点： (四)楼层高度：一层米，二层米，三层米，四层米，五层米 (五)预算总造价： (六)技术资料及图纸提供方法： 二、施工时间： 本合同内容从年月日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

三、付款方式 四、施工、拆除与设计变更： 1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。 2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的.协调工作。 3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。 4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。

五、工程交验与保修： 1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。 2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。

如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。 六、工程负责人： 甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。 七、特别说明： 该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。

现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。 八、其他条款： 1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。 2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。

另行签约补充合同。

建筑工程施工合同范本(精选5篇)

建筑工程施工合同范本1 甲方： 乙方： 现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。合同条款如下： 一，工程位于大庆市大同区新华电厂。

二，总工程量为平方米。

三，工程承包形式为总承包。 四，工程每平方米造价为元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。 五，工程追加20--元的设备调遣费。 六，工程自年月日为开工，至年月日为竣工。

七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。 八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。 九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。

十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。 十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。

此合同一式三份，自签订之日起生效。 甲方： 乙方： --年-月--日 建筑工程施工合同范本2 发包方(以下简称甲方)：内蒙古--县--能源有限公司 承包方(以下简称乙方)： 根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。 2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。

3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。 4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。 5、工程期限：本工程自期 天。

二、验收标准 本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。 三、合同价款及工人工资预付款 1、本合同工程单价为人民币写：)单价为税后价。 2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。 3 本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)，乙方保证及时足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。

一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。 四、双方的权利和义务 1、乙方保证有建设本工程的资质要求。 2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。 3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。

4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。 5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。

6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的工人工资不能及时发放，由甲方承担。 7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应服从工程监理的监督。

8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。 9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。

10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。 11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。

五、违约责任 1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。 2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。 3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。 4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。

本合同一式两份，双份各执一份。 甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)： --年-月--日 --年-月--日 建筑工程施工合同范本3 建设方： (以下简称甲方) 承建方： (以下简称乙方) 为明确甲乙双方在加层建设过程中的.职责和义务，本着自愿、公平、互利互惠的原则，特签订本合同，以使双方共同承诺，合作愉快。 一、工程名称及规模：在现有四楼半的基础上，增加二楼半及梯间的主体工程。

二、工程地点：龙泰四街(30号)。 三、承包形式：包工不包料，�。