建筑工程合同范本
建设工程合同属于承揽合同的特殊类型。建筑工程合同是指一方约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同，包括工程勘察、设计、施工合同，签订建筑工程合同应当采用书面形式。
【法律依据】《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十二条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
建筑工程合同包括哪些内容
建设工程合同属于承揽合同的特殊类型。建筑工程合同是指一方约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同，包括工程勘察、设计、施工合同，签订建筑工程合同应当采用书面形式。
【法律依据】《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十二条国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
建筑工程合同书
建房房东发包方： 以下简称甲方 承接方或承包方： 以下简称乙方 现甲方区村大街巷号原有x层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。
为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。
一、 工程名称：甲方私人住宅加建 二、 工程地点： 三、 工程限期：从2011年月日至2011年月日止，共月。 四、 工程议价：人民币x万元整。 五、 承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、 工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在x楼加建x层楼房。
建房水泥采用 ，楼面用钢筋混凝土，室内倒x条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用x砖，墙面扇灰二遍，贴xx砖。
东面留x×x窗x个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。
窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘xcm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。
七、 乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、 乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。
九、 若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、 乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。
十一、 付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、 本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 十三、本建筑 工程合同 书共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清 工程款 项后，本合同书自然终止无效。
建筑工程合同有哪些
一、合同的签订 建设工程合同 是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、 施工合同 。
建筑 工程合同 有哪些应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行 招标 发包的建设工程，其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、 投标 书和中标通知书的主要内容相一致，承发包双方签订了建设工程合同后，不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。
二、合同的主要内容 可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款： (1)工程名称、地点、范围和内容; (2)工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期; (3)工程质量保修期及保修条件; (4)工程造价; (5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式; (6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式; (7)材料的供应及材料进场期限; (8)工程变更; (9)违约、索赔和争议; (10)当事人约定的其他事项。 若涉及到使用国际组织或者外国政府资金的项目，可能会被要求采用FIDIC条款，其他类型的建设工程项目也可以参照FIDIC条款起草并签署相关的合同文本。
建筑工程合作协议书
现如今，我们用到协议书的地方越来越多，协议书具有法律效力，确立某种法律关系。我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，下面是我帮大家整理的建筑工程合作协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。
建筑工程合作协议书1 合同编号： 建设单位（甲方）： 主设计单位（乙方）： 合作设计单位（丙方）： 根据国家法律法法规及政策的有关规定，乙方承担的工程设计项目与丙方合作设计，为明确三方权益和责任，经协商，达成以下协议条款，三方共同遵守。
一、工程概况： 1．工程名称： 2．建设规模： 3．建设地址： 4．建设单位名称： 5．建设单位地址： 6．建设单位联系人： 二、乙方责任： 1．与建设单位（甲方）鉴定工程设计合同； 2．协助办理规划报建手续； 3．编制设计文件，并对设计质量负责； 4．施工图交底，参加工程竣工验收及施工配合； 5．向丙方提供下列文件： （1）工程设计合同； （2）设计施工图及计算书； （3）工程地质报告； （4）规划报建批文及有关文件、资料。 6．工程质量或工程事故若由于设计因素造成，则由乙方负全部责任。 7．。 三、丙方责任： 1．向乙方介绍当地（包括省、市）有关工程设计规定和地震烈度、气象等情况； 2．根据具体情况，可参与建筑初步和结构方案的校审； 3．负责施工现场的施工与技术服务，处理一般工程设计变更，较大的设计变更应与乙方联系，视图纸变更工作量，可适当收取费用； 4．参加隐蔽工程验收和工程竣工验收； 5．受乙方委托办理竣工验收手续； 6．其它协议事项。
四、合作设计收费及支付方法： 1．工程设计收费按关于设计收费标准的规定计取，支付方法由建设方（甲方）按合作设计协议书直接支付给丙方，该笔费用将来甲方在支付乙方设计费时如数扣除。丙方收费额在万元以下时一次付款，在万元以上时，合同签订后天内付%，交付土建施工图后天内付%。 2．合作收费按下列比例执行：现场技术服务费和出图费占总设计费的%，即丙方应收万元，其中出图费按建筑面积计算元/平方米，共计万元，现场技术服务费万元。
3．合作设计的其它协议事项，按有关标准由乙、丙双方另行商定。 五、设计时间要求 1．合作设计各阶段时间要求： 2．为确保工程质量，丙方必须有至少名甲级设计单位的高级职称技术人员到现场提供技术服务。 六、违约责任： 1．除甲方原因或不可抗拒的因素影响外，延长提交设计成果时间或现场服务不到位，乙、丙双方根据本协议分工范围承担各自责任，无法分清的乙、丙双方承担连带责任。
2．如乙、丙方未能按本协议规定时间提交设计成果，每延误一天，由乙、丙方向甲方支付核审内容乙方应提交的设计文件及资料丙方校审完成时间方案设计设计委托书、各项规划指标及资料、方案设计图等初步设计设计委托书、各项规划指标及资料、初步设计图纸、地质报告施工图设计地质报告、施工图、计算书及有关资料本合同金额%的违约金。延误超过天，乙、丙方应向甲方支付本合同金额%的赔偿金，甲方有权解除合同。 七、纠纷解决方法： 本协议在执行过程中发生纠纷，甲、乙、丙三方本着积极互让的态度协商解决，协商不成时，按以下第种方式解决。
1．向仲裁委员会申请仲裁 2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。 八、本协议一式份，甲、乙、丙、规划主管部门、工商主管部门各执份，具同等法律效力。 建设单位（甲方）名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 联系人：（签字） 日期：年月日 主设计单位（乙方）名称： 合作设计单位（丙方）名称： （盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人： 签订合同代表（签字）： 签订合同代表（签字）： 单位地址： 单位地址： 电话号码： 电话号码： 传真号码： 传真号码： 邮编： 邮编： 日期：年月日 日期：年月日 建筑工程合作协议书2 合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号：合伙人姓名：性别：身份证号： 合伙人本着公平、平定、互利的原则，在不违反法律法规的前提下，订立合伙协议如下： 第一条：合作宗旨 合伙人以自愿为原则，用合伙人自身具备的优势和能力，创造一个行业，把合伙人自身的价值体现出来，通过合法的手段，创造劳动成果。 第二条：合伙经营项目 经营项目为合伙人共同投资建世家万和装饰公司以及购买其他相关办公设备并一起经营此装饰公司（详见附件第一、第二条）。
第三条：合伙期限 合伙期限为年，自月日起，至年 第四条：投资额、方式、期限 1、四各合伙人都以现金或其他方式投资，具体投资金额详见附件第二条，合作方式详见附件第三、第四条。 2、四各合伙人的投资款于年由所有合伙人推举一人保管（详见附件第五条），其他合伙人有监督和核查权。 3、本合伙人投资共计人民币，小写为元。合伙期间各合伙人的投资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的投资仍为个人所有，投资款合伙人自行约定时间予以返还（详见附件第六条）。
第五条：盈余、工资分配和债务承担 1、工资分配：详见附件第八条。 2、盈余分配：除去日常开资、工资后得收入为合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，分配方案详见附件第六条。 3、债务承担：如在合伙初期和经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的投资为据，按比例承担，其他责任详见附件第七条。 第六条：入伙、退伙，投资的转让 1需承认本合同；2需经全体合伙人同意；1、入伙：3执行合同规定的权利和义务。
2、退伙：1需所有合伙人认同的正当理由方可退伙，退伙时只能领取所持股份80%利润，入股本金全额退还；2不得在合伙不利时退伙（详情见附件四）；3退伙需提前1个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；4退伙后以退伙时的财产状况进行结算。 3、投资转让：允许合伙人转让自己的投资。转让时合伙人有优先受让权，如让合伙人以外的第三人，须经所有合伙人同意，并且第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第七条：纠纷的解决 合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。 第八条：禁止行为 1、禁止合伙人自己或以合伙人名义参与或实施违法犯罪活动，如经证实后，确有此事，将报告或扭送公安机关，由公安机关处置，责任由个人承担，与合伙和其他合伙人无关，造成损失由当事人按实际损失赔偿。
2、在进行业务活动期间，禁止合伙人之间的私人恩怨，如因私人恩怨造成损失者，由当事人按实际损失赔偿。 3、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失由当事人按实际损失赔偿。 4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。 5、禁止合伙人再加入其他合伙。
6、如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。 第九条：合伙的终止及终止后的事项 1合伙期届满； 2全体合伙人合伙因以下事由之一得终止： 3合伙事业完成或不能完成； 4合伙事业违反法同意终止合伙关系； 5法院根据有关当事人请求判决解散。
律被撤销； 1即行邀请中间人和公证员清算并给与合伙终止后的事项： 2清算后如存盈余，则按收取债权、清偿债务、返还投资、按公正；比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合 3清算后如有亏损，不论合伙人投伙人或第三人，其价款参与分配；资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按投资比例承担。 第十条：本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改，补充和修改的内容与本合同共同有同等效力，具体事宜详见附件内容。 第十一条：本合同正本一式4份，合伙人各执一份，本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
合伙人：（签字或盖章） 日期： 合伙人：（签字或盖章） 日期： 合伙人：（签字或盖章） 日期： 合伙人：（签字或盖章） 日期： 建筑工程合作协议书3 甲方： 系方式： 地址： 乙方： 身份证号： 住址： 联系方式： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的'协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则，达成以下协议条款： 第一条：合作内容甲、乙双方就建设工程项目形成长期战略合作关系，通过双方投入资金、资源承接建设各种类型的项目工程。 第二条：甲方责任与权利风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、甲方负责利用自己的社会。
建筑工程合同的分类有哪些
建设工程合同的分类有，按合同的内容可分为工程勘察合同、工程设计合同、和工程施工合同。上述合同都应当采用书面形式。
按合同的范围可分为国内的工程合同和国外的工程合同。
【法律依据】《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
